1 3 8 2 2 6 + 人,在久玩范文网学习知识!
当前位置:首页 > 合同协议 > 施工合同

施工合同

时间:2023-01-06 23:46:00
【精华】施工合同模板汇编7篇

【精华】施工合同模板汇编7篇

现今很多公民的维权意识在不断增强,我们用到合同的地方越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编为大家收集的施工合同7篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

发包人编号:

承包人编号:

备案编号:

鉴证编号:

发包人:

承包人:

按照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)、(住宅室内装饰装修管理办法)及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第1条工程概况

1.1工程地点:

1.2工程内容:房屋间数室厅;总建筑面积平方米。

1.3承包范围:1.4承包方式:双方商定采取下列第 种承包方式:

(1)承包人包工包全部材料;

(2)承包人包工包部分材料;

(3)承包人包工、发包人包料。

1.5 开工日期: 年月 日

竣工日期: 年月 日

总日历工期(包括法定节假日):日

第2条合同价款与支付

2.1合同价款

金额(人民币大写):

¥:

2.2合同价款采用方 ……此处隐藏9793个字……

双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_________种方式解决:

1、由_________仲裁委员会仲裁;

2、向人民法院起诉。

第十一条其他约定

_____________________________________________

第十二条本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十三条组成本合同的文件包括:

1、本合同条款及合同附表;

2、施工图纸及做法说明;

3、双方有关本工程洽商的其他书面协议;

4、补充规定。

第十四条其他

1、本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定(签字条鉴证条公证)后生效。

2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。

业主(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

注册地址:_________ 注册地址:_________

住地:_________ 住地:_________

法定代表人:_________ 法定代表人:_________

委托代理人:_________ 委托代理人:_________

联系电话:_________ 联系电话:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

《【精华】施工合同模板汇编7篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式