工程装修合同15篇
在当今不断发展的世界,合同起到的作用越来越大,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家整理的工程装修合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程装修合同1发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
第一条、本合同依据下列文件签订
(一)《中华人民共和国合同法》。
(二)国家及武汉市有关工程施工管理法规和规章制度。
第二条、本工程施工内容及标准:
(一)本工程的施工内容:
(二)本工程的质量需达到优良标准,乙方保修月。保修期从竣工验收合格之日起算。
(三)保修期内若工程出现问题,乙方须在接到甲方通知后小时内维修或更换完毕。
(四)乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。
第三条、工程费用及支付方法
(一)本工程造价:本工程按形式承包,按甲方提供的装修图进行施工,人工费总包价为元人民币整(¥),已含税金。
(二)工程款支付方式:按乙方编制的甲方审定的施工进度计划,当乙方完成工程总计划的%的工程量后,甲方支付工程总款的%;当乙方完工经甲方验收合格后天内,甲方一次性支付完工程余款。
第四条、施工工期
(一)签订合同天内,乙方向甲方提交本工程的施工 ……此处隐藏23754个字……受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔给对方造成的直接经济损失。
2、甲方责任
(1)因甲方原因造成乙方不能进场施工,乙方有权单方解除合同。甲方应在收到乙方解除合同通知书之日起3日内,做出答复,并承担经济损失。
(2)因甲方未按规定的时间、要求提供材料、设备及安装(如空调预埋、消防管道预埋),造成延期开工或中途停工,甲方应赔偿乙方停窝工损失。按照每日_____元计算。
(3)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异、安装差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影响工程质量或造成损失,其返工费用由甲方承担。
(4)甲方未按合同约定期限支付每期工程款,每延误一日,应当向乙方支付迟延部分工程款的违约金。若因此造成工程停工、窝工等延误工期和损失,由甲方承担责任。
(5)工程未经验收,甲方提前使用造成质量问题或损坏,由甲方承担责任。
第十二条 争议解决方式
本合同在履行过程中产生的争议,由当事人双方协商解决,如协商不成的,按以下第_____种方式解决争议。
1、提交_____仲裁委员会仲裁。
2、向原告方住所地人民法院提起诉讼。
第十三条 其他
1、本合同和补充合同具有同等法律效力。
2、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应当本着公平原则协商解决。
3、本合同一式_______份,双方各执______份。
甲方:
法定代表人:
_____年____月____日
乙方:
法定代表人:
_____年____月____日